2023年度工程劳务分包合同模板15篇（完整文档）

发布时间：2023-12-22 08:50:04 来源：网友投稿

工程劳务分包合同模板承包单位(甲方)：劳务单位(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，下面是小编为大家整理的工程劳务分包合同模板15篇,供大家参考。

工程劳务分包合同模板15篇

工程劳务分包合同模板篇1

　　承包单位(甲方)：

　　劳务单位(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定，为明确双方的权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：

　　1.4劳务承包范围：

　　1.5劳务承包期限：

　　开工日期：年月日;

　　完工日期：年月日; 个

　　总日历工期：日。

　　经双方协商，按合同工期每提前一天竣工，甲方按付给乙方工期奖,工期延误一天违约金在拨付乙方劳务费时扣除。发下列情况，经甲方确认，乙方办理工期签证，顺延合同工期：

　　1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工;

　　2、甲方未按期拨付劳务费用影响施工;

　　3、临时停水停电一天以上;

　　4、其它非乙方责任影响施工，双方约定的其它情况。

　　1. 1. 6工程质量等级: ;

　　1. 1. 7合同价款:

　　本合同造价为人民币(大写)：

　　1.8乙方投入施工人数：人。

　　第二条、合同文件适用标准和法律

　　2.1适用法律、法规：中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规;

　　2.2适用标准及规范：

　　2.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范;

　　第三条甲方责任

　　3.1实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

　　3.2随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担;

　　第四条乙方责任

　　4.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;

　　4.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合;

　　4.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施;

　　4.4交工前把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。积极配合保运，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。

　　4.5准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料，不得拒收;

　　第五条工程结算

　　5.1结算方式：本项目采用固定劳务单价结算方式进行结算;

　　第六条劳务工作质量与验收

　　6.1乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用;

　　6.2乙方按照国家工程建设的施工规范和质量检验标准以及施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据,精心组织施工,全部工程质量达到合格要求。

　　第七条安全施工

　　7.1乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程,出现人员安全事故均由乙方承担.

　　7.2劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具(绝缘手套、胶鞋等)由乙方自行配备;

　　7.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道、易燃、易爆地段及交通要道附近施工前，应向甲方提出安全保护措施，经批准后实施，甲方承担相应费用。

　　第八条材料、设备供应与保管

　　8.1甲方供应的材料乙方收取后要妥善保管、合理使用，采取有效的节约措施和限额用料控制手段，努力节约原材料;

　　8.2甲方供应的物资属甲方所有，只供本合同劳动作业范围以内的工程专用。乙方不得挪用或擅自处理。济损失的，由责任方承担责任;

　　第九条合同的生效与终止

　　9.1合同生效日期：

　　9.2合同终止日期：工程全部完工并交付业主，合同终止.

　　第十条附则

　　20.1本合同正本两份，具有同等效力，双方各执一份.

　　20.2双方商定的其它条款 ; 合同订立时间：年月日

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程劳务分包合同模板篇2

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　为确保甲方承建的_________________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将_____________工程分包给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：_________________

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：________________

　　2、工程地点：________________

　　3、工程数量：________________

　　4、工程数量及内容：________________

　　第二条、工期

　　1、开工日期：______________年________________月________________日开工。

　　2、竣工日期：______________年________________月________________日竣工。

　　3、总工期为：_________________日历天_____________天。

　　4、阶段性工期目标：_________________以甲方阶段施工计划为准。

　　第三条、承包方式与工程造价

　　1、承包方式：_________________综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。

　　第_______________条、合同的生效和终止

　　1、本合同由甲方、乙方均签章之日起生效。全部工程竣工验收合格、保修期满并将工程结算费用支付完毕后合同终止。

　　2、本合同一式__________份，甲方__________份，乙方__________份，双方共同遵守。

　　甲方(签章)乙方(签章)

　　代表：_________________

　　_____________年________________月_______________日

　　_____________年______________月____________日

工程劳务分包合同模板篇3

　　编号:

　　工程承包人(以下简称甲方)：

　　劳务分包人(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条：工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　第二条：工程承包范围

　　第三条：工程工期

　　1、总日历天数天，计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日。

　　2、主要节点工期：

　　3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

　　第四条：工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到：

　　第五条：组成合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1、本合同协议书;2、本合同协议书附件;

　　3、本工程劳务招标及投标文件;

　　4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

　　注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

　　第六条：标准规范：

　　本合同适用标准规范：

　　第七条：甲方责任和义务

　　1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

　　5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。其费用：

　　7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

　　第八条;乙方责任和义务

　　1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。

　　4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员有效证件、持证上岗情况。

　　5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

　　6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

　　7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。

　　8、为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)。

　　9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

　　10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

　　第九条：环境保护、安全生产和文明施工

　　1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

　　2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

　　第十条：材料、设备供应与管理

　　1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，，根据工程计划需要向乙方提供。

　　2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

　　3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按比例分成。

　　第十一条;承包方式、价格及包含的内容

　　1、承包方式及单价：

　　2、承包价格所包含的内容：

　　承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用。

　　3、本合同协议书单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。第十二条;结算办法及付款方式

　　1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

　　2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的 %。所承包工程完工后付结算款的 %，余款 %待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)

　　3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳 %的劳务管理费。

　　第十三条：施工验收

　　1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　2、竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

　　3、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)

　　第十四条：工程保修

　　1保修范围、期限：

　　2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

工程劳务分包合同模板篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程项目实际情况，明确甲、乙双方责任、权利与义务，确保工程安全、质量、进度、文明施工等达到现行规范、标准要求，经双方友好协商，拟定以下合同条款，在完全自愿和理解本合同条款的情况下，双方签订本合同及《安全生产责任书》，并共同遵守履约。

　　一、承包方式：

　　单包钢筋作业人工费及辅助材料、机具设备、用具、低值易耗品等。

　　二、承包内容及工作范围：

　　主要包括：

　　1、钢筋放样，经甲方项目技术负责人或钢筋分项工长审核签字后方可交给制作工人，按甲方进度要求提出合理的材料需用计划，

　　2、盘元钢筋的调直、切断，

　　3、场内钢筋进出加工房的上下车、解捆、运输(包含人工搬运,10米内)、分类堆码，

　　4、钢筋制作、下料、成型、安装、绑扎、对焊、竖焊、窄间隙焊、校正、杂物清理，

　　5、钢筋马凳、S钩及技术措施内的钢筋制作与绑扎，

　　7、混凝土浇捣时派专人负责守护，保证钢筋位置准确，

　　8、加工各种试验所用的钢筋，保证焊接的钢筋质量合格

　　9、按甲方现场要求文明施工，现场内钢筋堆码整齐，保持加工房清洁卫生，废料及时清理，大于300mm长度的HRB335、HRB400钢筋及大于500mm的HPB235钢筋必须在施工过程中使用完，多余钢筋及时回收分类堆放、场内运输、上车等所有工作，

　　10、钢筋工程所需的用具、辅助材料、低值易耗品，包含断线钳、扎钩、扎丝、手套、雨衣、绝缘雨鞋、安全帽、安全带等，辅助钢筋工程施工的一切设备

　　11、单项工作自检及配合甲方项目部和有关单位的检查，钢筋工程的隐蔽验收，等施工过程的各工序配合

　　12、钢筋损耗控制在1%以内(按定额计算)。

　　三、人员管理：

　　1 、乙方人员由乙方负责管理教育，并配备专人管理(治安消防管理人员名单上报项目部质安办公室)，甲方有权监督检查所有进场施工人员，乙方不得擅自抽调人员离开工作岗位。乙方服从项目部的统一指挥、安排，做到安全文明施工，严格遵守项目部的各项规章制度，如因人为造成工程质量、安全等方面因素受到有关部门处罚、媒体报道，对公司形象造成负面影响的，乙方负责挽其回影响，并赔偿3万元经济损失。

　　2 、本工程在施工阶段乙方人员必须按甲方的进度要求完成其工作量操作，人员根据工程要求及时调整保证在15人以上，管理人员在1人以上，此管理人员在现场负责检查、指挥，不能直接从事钢筋制作安装，必须设1人专门负责安全生产、文明施工管理，设1人专门负责质量检查，如达不到要求，甲方将给予扣除钢筋基础部分人工费的10%作为经济处罚。

　　3 、进场时,班组长必须将上岗人员名单、身份证复印件、“三级教育卡”、劳动用工合同，在上岗之前交到项目部质安员处归档。上岗人员必须年满18周岁以上，55周岁以下，严禁使用童工及伤残、生病人员，班组人员上班每日必须打卡管理。

　　4 、为保证工人的饮食卫生，各作业组人员必须在项目部食堂就餐，如非食堂就餐出现食物中毒等现象，甲方概不承担任何责任。

　　5、工程承包人及班组长每周必须按时参加甲方的工作例会，如缺席按200元/次，迟到50元/次进行处罚。

　　四、承包单价：

　　人工费、辅助材料费、加工机械费、低值易耗费、安全文明施工增加费、合同工期内质量、进度达标奖金、工人劳保福利、保险费、暂住证、计划生育证、劳务税金、班长带班费、零星工程补助费等综合费用，此单价为包干价在施工期内不再进行调整。

　　注：面积按09清单计价定额建筑面积计算规则计算。

　　五、工期及质量要求(必须严格按照施工规范进行施工)：

　　1、本工程总体施工进度紧、质量要求高，要求乙方全体施工人员要有吃大苦、耐大劳的精神，在甲方现场工长的统一调配下，按总体工期的进度计划按时、保质、保量、安全的完成本项工程任务。

　　2、桥梁主体总体施工工期为天。

　　3、乙方必须严格按照签定的合同工期及施工中甲方的周进度计划及时组织安排技术力量和劳动力。若因农忙或其他人为因素不能按时完成，拖延一天乙方向甲方支付违约金1000元,以此类推。

　　4、若有人力不可抗拒的因素不能按时完成合同工期，应由甲方现场工长签工期顺延起止单，否则按第3条执行。

　　5、钢筋施工过程的所有工序，严格按国家现行的施工规范及操作规程执行，做到层层把关，达到设计和施工质量验收规范要求。

　　6 、要求乙方全体施工人员必须具有有强烈的规范意识和质量意识，施工过程中应加强工人素质教育，对屡教不改者甲方有权要求其无条件退场。

　　7 、钢筋工程中保证项目及基本项目严格按规范把关，实测项目必须在允许偏差范围内，主体结构验收整体必须达到97%以上。造成隐蔽验收不合格，每次乙方向甲方支付违约金￥1000元。整改不合格者，按50%递增交纳违约金。

　　8、钢筋绑扎成型后，做好成品保护尤其重要。在砼浇筑过程中乙方必须派专人看守修复，此人必须具有高度责任心保证其成型质量。如果扫描钢筋保护层不合格，乙方承担所发生的全部费用，并向甲方支付违约金1000元/次。

　　9、做好各班组施工期间的互相配合，不得破坏其他班组的工作成品。

　　六、付款方式：

　　1、甲方按月支付乙方劳务费，乙方每月25日前将本月所完成的工程量报甲方，经甲方审核确认，于次月10日前按确认工程量的80%支付。(每月的劳务费在现场办公室发放，乙方在甲方的监督下支付给各班组务工人员后方可离开，发放时不在的人员应由代领人提供委托单，已领取工资的人员应提供相关凭据。)

　　2、工程竣工验收合格后，甲乙双方在15日内完成结算，乙方应积极配合结算工作，30日内按结算工程量的100%支付乙方。

　　3、支付方式为：现金支付时，必须提供劳务费确认单、工资表及现金发放时照片;每次付款时提供劳务发票。劳务发票统一由诚挚劳务公司出具，税费1%由甲方代扣代缴。

　　4、中途因乙方管理不善，而拖延工期，项目部将勒令退场或自动退场，按实际完成工程量决算其产值，如中途拖延周进度计划工期，除承担每天X元的罚款外，还应承担甲方派人支援的人工工资，最终结算程序按签字齐全的收方单结算。

　　七、质量、人工保证金：

　　班组在签订合同时，应向项目部交纳/万元的质量、人工保证金，以确保工程的顺利进行，保证金在工程主体验收合格后第六次付款时一并退还。

　　八、安全管理：

　　1 、乙方人员进入施工现场必须正确佩戴好安全防护用品，加强工人进场安全教育，提高自身安全意识，做好班前安全活动，书面资料每周交甲方存档。

　　2 、特种作业人员必须持证上岗，正确使用加工机械及机械用电，所有机械必须保证安全、正常运转，每台机械必须出具检验合格证，上交项目部质安科备查。必须配备专职焊工、电工，焊工、电工必须持有效特种作业证，上交项目部质安科备查。

　　3 、安全防护用品如安全带，安全帽，绝缘手套等由乙方自行购置，安全帽、背心由项目部统一购买，费用由乙方承担。

　　4 、若因乙方人员操作不当造成安全事故，一切损失均由乙方自行负责。

　　5 、若一般的人身安全意外事故，费用在3000元以下全部由乙方负责(包括误工费、生活营养费、护理费、赔付等费用)，费用在3000元以上的医疗费用凭相关证明，按责任划分费用协商解决。

　　6、不允许私自撤除安全防护、警示标志装置，不允许私自乱拉乱接，所有设备由专人操作和负责，不允许无关人员任意使用，每个工人的工作内容必须定员定岗。

　　九、规章制度：

　　甲方制定的规章制度，乙方必须认真遵照执行。

　　1、乙方人员在施工过程中不听从甲方现场工长指挥、安排者，除对其进行教育外，乙方每次向甲方支付违约金100～1000元;屡教不改者，甲方有权单方面终止合同，由此造成的损失由乙方自负。

　　2、乙方班组长要有很强的时间观念;开会第一次迟到，给予口头警告，以后迟到则罚款200元/次。

　　3、乙方人员严禁在施工现场随地大小便、私拉乱接电源、随便拆除临边防护，禁止在生活区使用电饭煲、电炉等做饭，酒后禁止上班、禁止男女混住一室等，如发生违纪行为，乙方向甲方支付违约金X元/每次。

　　4、乙方人员要有强烈的材料节约意识，若发现有意浪费钢材或其他建筑材料，甲方将按钢材及等值其他建筑材料原值200%向乙方收取违约金。

　　5、乙方人员如在施工现场、生活区内发生打架、斗殴事件，每一次向甲方支付违约金XX元，情节严重者，送司法机关追究其相关法律责任。

　　6、乙方人员若有偷盗行为发生，甲方拒付乙方承包范围内的所有人工费，并将当事人送司法机关追究其相关法律责任。

　　7、乙方人员严禁在工地食堂无理取闹，若认为食堂管理不善，应立即报告项目管理人员解决，若无端闹事，乙方向甲方支付违约金5000元/次。

　　8、乙方在承包范围内的工作面若不能满足甲方的工期要求，甲方有权借调其他钢筋班组参与施工，费用按合同价的2倍在乙方人工费中扣除，如零星钢筋(包括建筑钢筋)未能按合同完善，甲方将剩余部份的工程量乘以承包单价的5倍，在乙方人工费中扣除补助共他借调班组。

　　9、乙方人员应切实做到文明施工，加工房材料堆码整齐，规格分类清晰，每天做到：工完料尽场地清，作好收尾工作。

　　十、争议：

　　甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方可向仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、合同生效与终止：

　　1、本合同一式四份，经甲、乙双方负责人签字生效，具同等法律效应，甲、乙双方各持两份。

　　2、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：甲方代表：

　　乙方：乙方代表：

　　日期：

工程劳务分包合同模板篇5

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致，订立协议如下：

　　一、承包方式：

　　包人工、包质量、包安全。

　　二、承包范围：

　　设计图纸所列专业施工范围。

　　三、工程质量：

　　优良。

　　四、结算方式：

　　1、墙面贴砖：/㎡；

　　2、地面铺贴石材：/㎡；

　　3、地面找平层：/㎡；

　　4、卫生间防水：/㎡；

　　5、砖砌隔墙（包括抹灰）：**元/㎡，不除窗洞；

　　6、粉墙/㎡，不除窗洞；

　　7、零星事再协商；

　　8、大理石干挂/㎡。

　　五、付款方式：

　　本工程以实际发生工日数据为依据，按每日元/人生活费，每天支付一次，每月支付工程进度款至，工程完工质检合格，支付工程款的；工程竣工验收达到标准后，工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的。

　　六、甲方责任：

　　1、提供所有民工的身份证复印件。

　　2、乙方必须自备施工工具，负责作业层面的卫生，施工中不得浪费和损失材料，保护好设备和制成品，如有损坏双倍赔偿。

　　3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定，服从甲方管理和指挥，不得打架、闹事，处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。

　　4、乙方应按安全规范技术规范组织施工，确保施工安全，由于乙方施工安全措施不力等原因，造成安全事故，其责任及相关费用全部由乙方承担。

　　5、乙方确保人身安全和饮食安全，发生责任事故，其责任及相关费用全部由乙方承担。

　　七、工程质量的约定：

　　1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准，未通过建设方、监理方、甲方的验收，乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方承担。

　　2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担。

　　八、有关工期的约定：

　　1、因乙方原因造成的延误，工期不顺延。因乙方原因延期竣工，延误工期每延误一天乙方支付甲方500元的工期违约金。违约金不超过结算价款的3%。

　　九、其它条款：

　　1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　2、因乙方的施工未达到约定的质量标准，或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量，或者终止合同。

　　3、若发包方与承包方意见发生分歧，经协商不能达成一致时，通过仲裁解决。

　　4、乙方中途撤场负全部责任，包括退还已付所有工程款，合同双方签字生效。本协议一式两份，双方各执一份，工程完成自行消除。

　　发包人：

　　承包人：

　　日期：

工程劳务分包合同模板篇6

　　工程名称：

　　甲方：乙方：

　　一、承包方式：

　　单包钢筋作业人工费及辅助材料、机具设备、用具、低值易耗品等。

　　二、承包内容及工作范围：

　　主要包括：

　　1、钢筋放样，经甲方项目技术负责人或钢筋分项工长审核签字后方可交给制作工人，按甲方进度要求提出合理的材料需用计划，

　　2、盘元钢筋的调直、切断，

　　3、场内钢筋进出加工房的上下车、解捆、运输(包含人工搬运,10米内)、分类堆码，

　　4、钢筋制作、下料、成型、安装、绑扎、对焊、竖焊、窄间隙焊、校正、杂物清理，

　　5、钢筋马凳、S钩及技术措施内的钢筋制作与绑扎，

　　7、混凝土浇捣时派专人负责守护，保证钢筋位置准确，

　　8、加工各种试验所用的钢筋，保证焊接的钢筋质量合格

　　11、单项工作自检及配合甲方项目部和有关单位的检查，钢筋工程的隐蔽验收，等施工过程的各工序配合

　　12、钢筋损耗控制在1%以内(按定额计算)。

　　三、人员管理：

　　1、乙方人员由乙方负责管理教育，并配备专人管理(治安消防管理人员名单上报项目部质安办公室)，甲方有权监督检查所有进场施工人员，乙方不得擅自抽调人员离开工作岗位。乙方服从项目部的统一指挥、安排，做到安全文明施工，严格遵守项目部的各项规章制度，如因人为造成工程质量、安全等方面因素受到有关部门处罚、媒体报道，对公司形象造成负面影响的，乙方负责挽其回影响，并赔偿3万元经济损失。

　　2、本工程在施工阶段乙方人员必须按甲方的进度要求完成其工作量操作，人员根据工程要求及时调整保证在15人以上，管理人员在1人以上，此管理人员在现场负责检查、指挥，不能直接从事钢筋制作安装，必须设1人专门负责安全生产、文明施工管理，设1人专门负责质量检查，如达不到要求，甲方将给予扣除钢筋基础部分人工费的10%作为经济处罚。

　　3、进场时,班组长必须将上岗人员名单、身份证复印件、“三级教育卡”、劳动用工合同，在上岗之前交到项目部质安员处归档。上岗人员必须年满18周岁以上，55周岁以下，严禁使用童工及伤残、生病人员，班组人员上班每日必须打卡管理。

　　4、为保证工人的饮食卫生，各作业组人员必须在项目部食堂就餐，如非食堂就餐出现食物中毒等现象，甲方概不承担任何责任。

　　5、工程承包人及班组长每周必须按时参加甲方的工作例会，如缺席按200元/次，迟到50元/次进行处罚。

　　四、承包单价：

　　注：面积按09清单计价定额建筑面积计算规则计算。

　　五、工期及质量要求(必须严格按照施工规范进行施工)：

　　1、本工程总体施工进度紧、质量要求高，要求乙方全体施工人员要有吃大苦、耐大劳的精神，在甲方现场工长的统一调配下，按总体工期的.进度计划按时、保质、保量、安全的完成本项工程任务。

　　2、桥梁主体总体施工工期为天。

　　4、若有人力不可抗拒的因素不能按时完成合同工期，应由甲方现场工长签工期顺延起止单，否则按第3条执行。

　　5、钢筋施工过程的所有工序，严格按国家现行的施工规范及操作规程执行，做到层层把关，达到设计和施工质量验收规范要求。

　　6、要求乙方全体施工人员必须具有有强烈的规范意识和质量意识，施工过程中应加强工人素质教育，对屡教不改者甲方有权要求其无条件退场。

　　7、钢筋工程中保证项目及基本项目严格按规范把关，实测项目必须在允许偏差范围内，主体结构验收整体必须达到97%以上。造成隐蔽验收不合格，每次乙方向甲方支付违约金￥1000元。整改不合格者，按50%递增交纳违约金。

　　9、做好各班组施工期间的互相配合，不得破坏其他班组的工作成品。

　　六、付款方式：

　　2、工程竣工验收合格后，甲乙双方在15日内完成结算，乙方应积极配合结算工作，30日内按结算工程量的100%支付乙方。

　　七、质量、人工保证金：

　　班组在签订合同时，应向项目部交纳/万元的质量、人工保证金，以确保工程的顺利进行，保证金在工程主体验收合格后第六次付款时一并退还。

　　八、安全管理：

　　1、乙方人员进入施工现场必须正确佩戴好安全防护用品，加强工人进场安全教育，提高自身安全意识，做好班前安全活动，书面资料每周交甲方存档。

　　2、特种作业人员必须持证上岗，正确使用加工机械及机械用电，所有机械必须保证安全、正常运转，每台机械必须出具检验合格证，上交项目部质安科备查。必须配备专职焊工、电工，焊工、电工必须持有效特种作业证，上交项目部质安科备查。

　　3、安全防护用品如安全带，安全帽，绝缘手套等由乙方自行购置，安全帽、背心由项目部统一购买，费用由乙方承担。

　　4、若因乙方人员操作不当造成安全事故，一切损失均由乙方自行负责。

　　5、若一般的人身安全意外事故，费用在3000元以下全部由乙方负责(包括误工费、生活营养费、护理费、赔付等费用)，费用在3000元以上的医疗费用凭相关证明，按责任划分费用协商解决。

　　九、规章制度：

　　甲方制定的规章制度，乙方必须认真遵照执行。

　　2、乙方班组长要有很强的时间观念;开会第一次迟到，给予口头警告，以后迟到则罚款200元/次。

　　3、乙方人员严禁在施工现场随地大小便、私拉乱接电源、随便拆除临边防护，禁止在生活区使用电饭煲、电炉等做饭，酒后禁止上班、禁止男女混住一室等，如发生违纪行为，乙方向甲方支付违约金500-20**X元/每次。

　　4、乙方人员要有强烈的材料节约意识，若发现有意浪费钢材或其他建筑材料，甲方将按钢材及等值其他建筑材料原值200%向乙方收取违约金。

　　5、乙方人员如在施工现场、生活区内发生打架、斗殴事件，每一次向甲方支付违约金20**X元，情节严重者，送司法机关追究其相关法律责任。

　　6、乙方人员若有偷盗行为发生，甲方拒付乙方承包范围内的所有人工费，并将当事人送司法机关追究其相关法律责任。

　　7、乙方人员严禁在工地食堂无理取闹，若认为食堂管理不善，应立即报告项目管理人员解决，若无端闹事，乙方向甲方支付违约金20**X-5000元/次。

　　9、乙方人员应切实做到文明施工，加工房材料堆码整齐，规格分类清晰，每天做到：工完料尽场地清，作好收尾工作。

　　十、争议：

　　十一、合同生效与终止：

　　1、本合同一式四份，经甲、乙双方负责人签字生效，具同等法律效应，甲、乙双方各持两份。

　　2、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：甲方代表：

　　乙方：乙方代表：

工程劳务分包合同模板篇7

　　甲方： (以下简称甲方)________________

　　乙方： (以下简称乙方)________________

　　乙方第二责任人：________________ (第二责任人应同时承担合同内所有乙方的责任)

　　经甲、乙双方协商，甲方将防水部分委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：________________

　　2、工程地点：________________

　　3、工程内容：聚乙烯丙纶复合防水卷材铺设及伸缩缝处SBS防水卷材施工。

　　二、承包方式：

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、文明施工。

　　三、工程造价：

　　聚乙烯丙纶防水卷材________________ 元/m2;SBS防水卷材元/m2;水泥基渗晶防水元;(工程量按实际发生工程量计算，附加层按实际发生工程量另行计算，单价执行聚乙烯丙纶防水卷材单价，此单价包括但不限于材料进场复试、清理基层、刷基层处理剂、铺涂复合卷材、检验施工质量等一切图纸中有关防水施工所有费用。

　　四、质量要求、技术标准：

　　1、质量要求：合格

　　2、技术标准：严格参照《地下工程防水技术规范》(GB 50108-20__)、《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-20__)，达到设计厚度等质量要求。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)提供施工现场，保证施工条件。

　　(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　(3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任：

　　(1)施工质量必须按现行国家施工规范规定的强制性质量标准执行。

　　(2)材料的购进必须符合图纸规定，并附产品合格证和检测报告，无证者不准进场，不得擅自更改和以假乱真、以次充优，不得减少施工程序。

　　(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时解决，确保工程质量达到合格标准。

　　(5)乙方人员进入甲方施工现场，严格按照甲方规定的送货时间、地点、路线等执行。乙方应对其进入现场的人员进行安全教育，注意人身安全。如因乙方原因，在施工现场发生安全事故，责任由乙方自负。

　　(6)在施工过程中，对施工现场周围其它邻近的建设物和管线不得破坏，否则将承担有关费用。

　　(7)乙方及其工人在施工过程中，要严格遵守安全生产施工操作程序，严禁高空抛物，严禁违章作业，若因违反安全生产操作程序，违章作业的相关规定，造成的人身伤害及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部经济和法律责任。

　　(8)乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。

　　(9)乙方的所有货物(包括包装)必须为无污染的环保产品，甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场。

　　(10)乙方在防水材料检测过程中，无论是按照国家规定对材料每一个批次进行检测，还是乙方所供材料的抽检，只要检测不合格，必须进行复检，复检不合格，甲方除将此次货物全部清场并终止合同外，乙方必须承担甲方造成的一切经济损失。

　　(11)乙方必须严格按照图纸及技术交底进行施工，否则出现质量问题，乙方承担一切损失，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。

　　(12)竣工验收之前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委托其他单位清理，由此产生的费用由乙方承担。

　　六、付款方式：

　　本工程无预付工程款，付款方式同建设单位拨工程款进度按比例支付工程进度款。质保金为合同总金额的5%。在工程质保期内出现防水质量问题，由乙方承担一切后果。质保期(指甲方与业主所签订合同的质保期)过后，经业主和监理单位检验合格无任何质量问题的，质保期结束后1个月内付清余款。

　　七、其他

　　1、因设计变更发生的工程增减，乙方需无条件接纳。

　　2、本合同附《安全生产合同书》一份，与本合同具有相同的法律效力。

　　3、本合同附相关图纸及技术交底各一份，由乙方签字确认。

　　4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　5、甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，以第 (2) 种方式处理：

　　(1) 向仲裁委员会申请仲裁;

　　(2) 建筑物所在地法院诉讼。

　　6、甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

工程劳务分包合同模板篇8

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，结合本工程实际具体情况、考虑到市场竞争，双方经友好协商一致达成如下条款，共同遵守执行：

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、结构类型：

　　四、层数：

　　五、建筑面积：按实际面积计算

　　第二条承包方式

　　本工程甲方按固定平方米单价方式承包给乙方，总价包死，不作调整。按建筑面积元/平方米计算。(包括人工费及施工辅材、中小型机械等)。建筑面积按20**年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算规则计算。

　　第三条承包范围

　　按蓝图设计的水暖及电气工程施工图纸及相应图集、规范施工，具体施工内容如下：

　　一、电气工程

　　1、强电部分：电气动力、照明工程、通风空调系统的承包范围：包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关及插座面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试。

　　2、弱电部分：电视、电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等均按图纸要求配管穿线，支干线敷设、弱电箱安装、桥架及面板安装等安装调试到位。

　　3、火灾报警及消防联动：按图纸要求预埋管、线盒及箱洞口，穿带线。

　　二、水暖工程

　　1、给水部分：给水管道预留套管、管道安装、管道冲洗、试压及严密性试验等。

　　2、排水部分：排污管道及雨水管道的预留套管、管道安装、管道冲洗、通球试验。

　　3、空调部分：空调水管及冷凝水管只预留套管及洞口，空调风井洞口预留、排烟洞口预留。

　　4、采暖部分：采暖预留套管及洞口、暖气安装及管道安装、管道冲洗、试压、调试等。

　　5、消防部分：喷淋及消火栓只预留套管及洞口。

　　6、包括给排水工程的卫生洁具安装、阀门安装、管卡支架安装。

　　三、其它部分

　　临电部分包括施工现场一级箱、二级箱及现场镝灯照明的临时用电及日常维护，现场临时用水主干道及分支管临时用工。现场安装材料棚的搭拆。备注(一级箱、二级箱、主电缆、现场镝灯照明支架及灯管、临时用水主干道及分支管由甲方购买。乙方负责安装用工)。

　　第四条质量标准

　　工程质量必须达到验收规范及图纸的要求。

　　第五条工期要求

　　1、乙方必须按甲方现场施工进度要求组织施工作业，保证阶段施工和整体工期符合要求进度计划安排：

　　结构施工阶段：乙方必须跟随土建方的结构施工进度将应预埋的管、盒、套管、预埋件同步安装到位，洞口预留到位。

　　装修施工阶段：乙方应将本工程施工顺序与土建方的装修程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响土建方整体施工进度计划。

　　2、如乙方原因造成阶段施工工期延误，造成土建方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以3000元/天的罚款外，造成土建方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　3、如遇工程暂停后复工乙方必须按甲方要求保证其劳动力能满足现场施工需要，否则

　　第六条合同文件组成

　　一、建筑劳务承包合同

　　二、工程图纸

　　三、变更洽商

　　第七条施工管理

　　一、质量要求：

　　乙方应严格按照施工图纸、施工图集组织施工，质量应达到各级部门的施工规范和验收标准。所有水电安装应通过监理、甲方、建设方、质检等部门的验收，如达不到验收规范要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，并且赔偿甲方的材料、工期损失。

　　二、安全要求

　　1、乙方必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法现及建设部、工程所在当地建委颁发的安全规定。

　　2、乙方必须遵守甲方现场安全管理规定，认真做好本专业工程的现场安全防护设施搭建和管理、维修等工作，确保施工作业安全。

　　3、进场后，甲、乙双方签订《安全协议书》，此协议书作为本合同的附件具有同等效力(附件2)

　　4、乙方选用的各类机械操作手必须保证持证上岗，并按作业操作规程和相关规定，做好使用维修记录，保证机械使用安全。

　　5、乙方应按规定为员工办理相应保险业务，其费用由乙方自行解决。

　　6、乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，属乙方责任或乙方违章操作发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿和善后处理。属甲方责任造成的伤亡事故，处按规定对责任者进行处理外，由甲方参照国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，但善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方工人及家属，因安全事故造成的工期损失，应由乙方设法挽回。

　　第八条材料及机具

　　1. 主材由甲方提供，辅材由乙方提供(见附表1)，机具由乙方提供(见附表1)。

　　2. 对材料造成的浪费和损失由乙方自行承担。

　　3. 材料进场后，乙方应对材料进退场及时装卸、整齐归堆。

　　第九条双方责任:

　　一、甲方责任

　　1、提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划。

　　2、及时提供施工中各种所需主要材料并运抵现场。

　　3、协助乙方办理各种相关证件(费用由乙方承担)。

　　4、监督乙方的文明施工、安全生产。

　　5、按合同规定，向乙方支付具备付款条件的承包工费。

　　二、乙方责任

　　1、按图纸、图集、规范及按甲方要求、按进度要求进行施工。服从甲方负责人管理。

　　2、进场人数和技术等级应满足甲方的施工质量和进度，应自始自终完成本项工程，如中途退场则工程款按已完成工程量 %给付，余 %做为违约金和下一班组的补偿金。

　　3、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。

　　4、严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。

　　5、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量，坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施，机具电器进行先查看，后使用，如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下，不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。

　　6、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。

　　7、乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。

　　8、做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及

　　9、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。

　　10、本工程施工中，乙方提供附表1的机具及辅材。

　　第十条文明施工要求

　　1、甲乙双方均应认真执行施工所在地文明施工和环保管理的各项规定，积极组织现场文明施工管理活动，做好现场责任区的环保及卫生工作，保证现场责任区文明达到文明工地标准。

　　2、乙方必须认真执行甲方现场文明管理规定，按文明施工要求做好场地清理、清扫等工作，做到现场整洁有序，材料分类堆放整齐，每天活完料净脚下清，并将其施工垃圾清运至指定垃圾场。

　　3、若乙方未能按甲方要求进行现场文明施工作业，甲方项目部向乙方提出整改意见后仍未见成效时，甲方现场项目部将视情节轻重对乙方进行罚款处理累计罚款额不超过元/平米。

　　第十一条付款及结算方式:

　　1、预埋按建筑平米元/㎡结算，二次配管、配电箱安装按建筑平米元/㎡结算，水暖等管道安装按建筑平米元/㎡结算，桥架、电线、电缆、开关、面板、灯具安装按建筑元/㎡结算，工程单价合计元/㎡，工程单价已含乙方工人工资、工人保险、管理费、利润、税金、辅材、机具、食宿。

　　2、其以上承包范围内的用工均包括在平米单价内，结算时不作任何调整。如发生洽商变更的，需有甲方驻工地代表、项目经理、专业工长全部签字的原件方可作为结算依据，有工程量的按20**年版《内蒙古建筑工程预算定额》计算人工费及机具辅料费用。没有工程量的在洽商中注明金额。

　　3、每月按实际完成工作量的 %给付。并由甲方负责人签字认可，上报审核后报甲方。其余款项待工程验收合格15日内，乙方将工程竣工资料和竣工结算资料交付甲方，甲方在30天内支付结算款的 %，剩余 %工程款作为工程质量保证金，在按国家规定保修二年满之日起14天内甲方付清乙方剩余保修金。

　　4、每次付款时乙方应向甲方提供真实工人考勤表、工人工资表，若有虚假，甲方不予付款。

　　5、乙方每月收到月进度工程款必需按时发放到每个工人。

　　6、在施工过程中，甲方可根据业主方要求和实际情况，有权适时增减工程量，工程量增加时双方另行洽商;工程量减少时按双方签订本合同时已确定的价格在结算时予以扣除。

　　第十二条违约责任

　　一、有下列情况之一，均属乙方违约：

　　1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完成施工任务而影响土建方总体施工进度的;

　　2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;

　　3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;

　　4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;

　　5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的;乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、中止合同等处罚。

　　二、发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：

　　1、由于甲方施工指导错误或因设计变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用，由甲方原因造成工期停工一星期以上的。

　　2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。

　　第十三条本合同未尽事宜、双方协调解决。

　　第十四条此合同一式四份，甲、乙双方各执二份，合同经甲乙双方负责人签字(盖章) 生效，工程完工结算付款完毕，合同自动失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程劳务分包合同模板篇9

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　乙方第二责任人： (第二责任人应同时承担合同内所有乙方的责任)

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：聚乙烯丙纶复合防水卷材铺设及伸缩缝处SBS防水卷材施工。

　　二、承包方式：

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、文明施工。

　　三、工程造价：

　　聚乙烯丙纶防水卷材元/m2;SBS防水卷材元/m2;水泥基渗晶防水元;(工程量按实际发生工程量计算，附加层按实际发生工程量另行计算，单价执行聚乙烯丙纶防水卷材单价，此单价包括但不限于材料进场复试、清理基层、刷基层处理剂、铺涂复合卷材、检验施工质量等一切图纸中有关防水施工所有费用。

　　四、质量要求、技术标准：

　　1、质量要求：合格

　　2、技术标准：严格参照《地下工程防水技术规范》(GB 50108-20**)、《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-20**)，达到设计厚度等质量要求。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　(1)提供施工现场，保证施工条件。

　　(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　(3)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任：

　　(1)施工质量必须按现行国家施工规范规定的强制性质量标准执行。

　　(2)材料的购进必须符合图纸规定，并附产品合格证和检测报告，无证者不准进场，不得擅自更改和以假乱真、以次充优，不得减少施工程序。

　　(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时解决，确保工程质量达到合格标准。

　　(6)在施工过程中，对施工现场周围其它邻近的建设物和管线不得破坏，否则将承担有关费用。

　　(8)乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。

　　(9)乙方的所有货物(包括包装)必须为无污染的环保产品，甲方将拒绝任何有污染和危险的物品进入施工现场。

　　(11)乙方必须严格按照图纸及技术交底进行施工，否则出现质量问题，乙方承担一切损失，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。

　　(12)竣工验收之前乙方退场时，必须清理现场，否则，甲方有权委托其他单位清理，由此产生的费用由乙方承担。

　　六、付款方式：

　　本工程无预付工程款，付款方式同建设单位拨工程款进度按比例支付工程进度款。质保金为合同总金额的5%。在工程质保期内出现防水质量问题，由乙方承担一切后果。质保期(指甲方与业主所签订合同的质保期)过后，经业主和监理单位

　　检验合格无任何质量问题的，质保期结束后1个月内付清余款。

　　七、其他

　　1、因设计变更发生的工程增减，乙方需无条件接纳。

　　2、本合同附《安全生产合同书》一份，与本合同具有相同的法律效力。

　　3、本合同附相关图纸及技术交底各一份，由乙方签字确认。

　　4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　5、甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，以第 (2) 种方式处理：

　　(1) 向仲裁委员会申请仲裁;

　　(2) 建筑物所在地法院诉讼。

　　6、甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　发包人：承包人：

　　(盖章) (盖章)

　　年月日：

工程劳务分包合同模板篇10

　　甲方：乙方：

　　为了明确工程承包内容及甲乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现甲、乙双方就楼建筑工程施工劳务分包事项协商已达成一致，订立本劳务分包合同。

　　一、工程基本情况

　　工程名称：

　　工程建筑面积： (实际建筑面积) 工程建筑结构：

　　二、劳务分包工作范围

　　1.劳务分包工作范围

　　(1)图纸设计有关电气的安装

　　2.提供分包劳务内容：

　　劳务承包负责提供劳务内容为：

　　(1)电气工程承包工作范围内满足施工所需配套的具有相关操作上岗证的操作人员。

　　(2)确保本专业工程师工作所需的各种施工机具，设备及工具用具等。

　　三、工程造价

　　1.主体结构电气安装按实际米(大写：元/平米)注：(不含电气资料)

　　2.变更部分另行计算，100元/工日。四、工程承包方式：包工不包料

　　五、工程质量标准要求：六、工程价款的拨付及结算方式

　　甲方按乙方当月完成的工程量付到75%，交工经甲方、监理单位、当地质检站验收合格后付至90%，待工程备案结算后付给乙方97%，扣除3%的保修费(按规定保修)。合同外用工按实际市场人工费计算。

　　七、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格型号等均由乙方提前提计划，甲方采购(含建设单位所供设备)。

　　八、考核验收：本合同甲方要求在以下几个方面对乙方进行考核后方可结算。

　　1.安全生产：乙方应对操作人员加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

　　2.工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。

　　3.文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

　　九、甲方责任：

　　1.组织有关技术人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好技术交底工作及日常监督工作。

　　2.向乙方按时支付劳务承包费。

　　3.负责本工程各专业劳务承包方之间施工的协调工作。

　　十、乙方义务：

　　1.乙方应严格按照工程施工设计图纸、现行国家工程施工验收规范、技术规程有关技术要求和施工组织设计及甲方备项交底要求精心组织施工，做好自检工作，确保工程质量达到合同约定的标准。

　　2.加强安全生产教育，认真执行安全技术规范，严格遵守施工现场各项安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行有关部门对施工现场的相关管理规定，做到文明施工。

　　3.承担由于自身责任造成的工程质量问题、质量缺陷及相应返工、维修、工期拖延、安全事故造成的各项损失及相应罚款。

　　4.按现场施工总平面布置图的规划、堆放材料、机具，并按标准化工地要求设置标牌，搞好现场文明施工的清理，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

　　5.做好专业工程施工已完成部分的成品保护工作，要做到工完清场。不浪费材料，能用材料、管线充分合理利用。

　　6.乙方必须制定专职管理人员，专职的项目负责人，技术负责人，质检员，安全员来负责安全施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等工作

　　7.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受安全检察人员依法实施工的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除施工隐患，杜绝重大事故的发生。由于乙方原因给对方造成安全事故时，要根据责任大小承担责任，并承担费用。

　　8.按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。否则要承担建设单位和监理单位的罚款处罚，甲方还要根据所造成影响的大小进行处罚。

　　十一、争议

　　甲乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决，如协商不成时，可向工程所在地法院提起诉讼。

　　十二、补充条款

　　十三、本合同自签订后即日生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

　　十四、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另行定补充协议，本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程劳务分包合同模板篇11

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规 , 遵循平等、自愿、公平和总包单位：中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位：诚实信用的原则 , 双方就劳务分包事项协商达成一致 , 订立本合同。

　　1 、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包范围：

　　分包内容：

　　分包性质：包工(详见后附项目清单定价表说明)

　　2 、分包工作期限

　　开始工作日期 : 20** 年月日;结束工作日期 :20** 年月日;总日历工作天数为天 3 、质量安全标准

　　3.1 工程质量 : 按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20**) 和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20**) , 本工作必达到质量评定合格等级。安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。

　　3.2 质量保修：详见工程质量保修书，保修时间壹年。

　　4 、分包合同

　　4.1 总包合同同样适用于劳务分包。

　　4.2 分包应全面了解总包的各项规定 ( 有关承包工程的价格细节除外 ) 。

　　5 、图纸

　　5.1 工程承包人应在劳务分包工作开工 7 天前 , 向劳务分包人提供图纸一套 ,以及与本合同工作有关的标准图一套。

　　6 、项目经理

　　6.1 分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务 : 。项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会，未按时参加会议的处以1000元/每次罚款。

　　7 、总包义务

　　组建与工程相适应的项日管理班子 , 全面履行总 ( 分 ) 包合同 , 组织实施施工管理的各项工作。

　　(l)向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。

　　(2)向分包提供各层水、电。

　　(3)向分包责任人进行技术交底。

　　7.3 、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地 ;

　　7.4 、按时提供图纸,及时交付所供材料、设备,安全设施保证施工需要;

　　7.5 、按本合同约定,向分包支付工程款;

　　7.6 、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

　　8 、分包义务

　　8.1 对本合同范围内的工程质量分包向总包负责,织织具有相应资格证书的熟练工人投入工作 ;未经总包允许不得擅自与甲方、监理及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

　　8.2 分包根据施工组织设计总进度计划的要求,向总包上报本标段进度计划，每月 23日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按总包要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划 , 经总包批准后严格实施 ;

　　8.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工细织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工; 承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

　　8.4 自觉接受总包及有关部门的管理、监督和检查;接受总包随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

　　8.5 按总包统一规划堆放材料、机具，按总包标准化工地要求设置标牌，搞好施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

　　8.6 保证属下人工工资的发放，不因拖欠人工工资给总包造成矛盾;因拖欠工资造成恶劣影响的，总包视情而定对分包人进行5000—20**0元的处罚，直至解除其分包资格，无补偿清退;

　　8.7 每月 23日前按时向总包提交当月完成量报表，配合总包完成本标段内的技术资料，配合总包办理交工验收;

　　8.8 做好施工场地内己完工程部分的成品保护工作，因分包责任发生损坏，分包自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

　　8.9 妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施;

　　8.10 分包自行提供使用的机具、设备 , 性能应满足施工的要求，及时运入场地 , 安装调试完毕 , 运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场 ,保证工期需要。

　　8.11 分包有义务配合在分包施工区域内施工的其他专业施工。

　　8.12 分包因自身原因延期交工的 , 每延误一日 , 应向工程承包人支付 5‰ 元的违约金。

　　8.13 分包自有机械设备损坏及停工损失 , 由分包自行承担。

　　9 、材料、设备供应

　　9.1 分包应在接到图纸后 7 天内 , 向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划(见附表1 物资需用计划表);经确认后 , 总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运 , 分包必须及时进行 , 费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求 , 分包应在验收时提出，总包负责处理。

　　9.2 分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，分包应赔偿 , 并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　(1)总包委托分包采购的低值易耗性材料 ( 列明名称、规格、数量、质量或其他要求 )需提前 20天上报总包，经总包确认后方可采购。同时提供材料检验证明、合格证等一切证明

　　(2)未经总包确认，分包擅自采购的材料，一旦出现质量问题或由总包管理人员发现，将根据情节处以罚款，由此产生一切后果和经济责任均由分包承担。

　　10 、分包价格

　　10.1 本工程的分包价格采用下列方式计算：

　　(1) 固定分包单价 (含管理费 )+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量。

　　(2) 如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可，并加盖项目专用章。

　　11 、分包工程款的支付

　　(1)合同生效即开始按15天为一个阶段支付生活费，每人每15天按300元执行;

　　(2)进度款支付：每月23日前上报完成量，经总包审核确认计算价值双方认可后，15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的 85% ，当工程款累计付至总价款的 90% 时暂停支付，工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算，结算金额确定后支付至结算款的 95% ，余款为工程质量保修金，在壹年质量保修期满后支付给分包。

　　12 、施工变更

　　12.l 施工中如发生对原工作内容进行变更 , 总包项目经理部( 项目经理签发)提前以书面形式向分包发出变更通知(或工作联系单), 并提供变更的相应图纸和说明;及时改变有关的施工时间和顺序。

　　12.2 三日内提交因变更导致劳务报酬的增加，相应需增加的工期;因变更减少工程量 , 劳务报酬应相应减少 ,工期相应调整。

　　12.3 分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失 , 由分包承担 , 延误的工期不予顺延。

　　12.4 因分包自身原因导致的工程变更 ,分包无权要求迫加劳务报酬。

　　13 、施工验收

　　13.1 分包应确保所完成施工的质量 , 应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕 , 应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应及时整改直至整改合格 , 因整改发生的一切费用由分包承担。总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时 , 分包应负责无偿修复 , 不延长工期 , 并承担由此导致的工程承包人的相关损失。 13.2 全部工程竣工经总包验收合格 ,及进入质量保修期，分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担。

　　14 、争议

　　14.l总包和分包在履行合同时发生争议 , 可以自行和解或要求有关主管部门调解 , 任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的 , 双方约定采用下列第 1 种方式解决争议 ;

　　(l) 双方达成仲裁协议 , 向北京市仲裁委员会申请仲裁 ;

　　(2) 向所管辖权的人民法院起诉。

　　14.2 发生争议后 , 除非出现下列情况 , 双方都应继续履行合同 , 保持工作连续 , 保护好已完工作成果：

　　(l) 单方违约导致合同确己无法履行 , 双方协议终止合同 ;

　　(2) 调解要求停止合同工作 , 且为双方接受 ;

　　(3) 仲裁机构要求停止合同工作 ;

　　(4) 法院要求停止合同工作。

　　15 、禁止转包或再分包

　　15.l 分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则 , 分包将依法承担责任。

　　16 、不可抗力

　　16.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

　　17 、合同解除

　　17.1 如因不可抗力致使本合同无法履行 ,或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建 , 致使合同无法履行的 ,

　　17.2 合同解除后 , 分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作 , 按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出提供必要条件。

　　18 、合同终止

　　18.1 双方履行完合同全部义务 ,分包工程款支付完毕 ,分包向总包交付劳务作业成果 , 并经总包验收合格后 , 本合同即告终止。

　　19 、合同份数

　　19.1 本合同正本两份 , 副本 2 份，具有同等效力 , 由总包和分包各执正副本一份。

　　20、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定当日后生效。

　　总包：(公章) 分包：(公章)

　　地址：地址：法人代表：法人代表：

工程劳务分包合同模板篇12

　　发包方： (简称甲方)

　　承包方： (简称乙方)

　　经甲、乙双方友好协议，达成如下协议

　　一、承包内容：

　　1.分包形式：包清工

　　2.分包项目：单价

　　(1)木工：综合单价为24元/㎡(按接触面积结算)。

　　以上单价含各工种所需的铁丝、铁钉等辅料和所用的工机具。

　　3.分包内容：

　　(1)木工工作内容：

　　整个建筑物木工的所有工作内容;

　　①模板配料、制作、安装、拆除、承重架搭拆。模板钢筋的清理、归堆、模板的清理上油。弹线、柱插筋留洞、预埋件埋设。钢板止水带的制作、安装。

　　4.工机具：包括修理

　　乙方所用工具及机械(除井架外)均由乙方自理，包括维修、保养、管理。

　　5.工期：按甲方要求，最终保证总进度计划。

　　二、工程质量：

　　本工程泥工项目质量必须达到一次性验收合格。

　　甲方要进行技术交底，乙方严格遵守施工规范，按图纸或技术变更联系单精心操作，施工中乙方需服从甲方现场指挥。因乙方原因造成质量不符合要求的必须返工重做，由此而引起的一切费用由乙方负责。在当月工程结算时扣除。

　　三、付款方法：

　　1.工程款按先做后付原则。

　　2.甲方按当月实际完成的工作量的量的，剩余等工程完工三个月内一次性付清。

　　四、奖罚措施：

　　1.本工程实行质量保证金制度，乙方的工程施工质量达不到合同要求，质量保证金1万元被罚没。甲方有权清退乙方。

　　2、本工程实行安全生产、文明施工保证金制度，乙方在施工过程中达不到甲方安全生产、文明施工要求，安全生产、文明施工，甲方有权清退乙方。

　　3、.乙方在施工期间必须执行项目部关于质量、安全、文明、材料管理制度，执行项目部相关奖罚规定。

　　五、安全、文明生产：

　　1.乙方在施工期间应严格遵守安全操作规程及安全生产六大纪律十项安全技术措施，执行公司及当地安全生产管理部门的有关规定，切实作到安全生产。施工期间发生的各类事故由责任方负责。

　　2.乙方严格遵守项目部及当地管理部门文明施工管理制度，服从项目部创文明标化工地的安排。杜绝野蛮施工，违章作业，做好施工现场的落手清工作。做好工完场清。材料按甲方要求定位放整齐。如有发现乙方未将材料及时回收，发现一次，罚1000元。

　　3、若乙方不配齐劳保用品，不按规定偑戴安全帽等，每发生一次按每人每次扣罚50元。

　　六、其他：

　　1.乙方负责人70%时间必须在施工现场。乙方必须配备各工种的翻样人员。

　　2.乙方施工期间所招用的人员必须三证齐全，并及时办理好各种证件，费用由乙方负担，因证件不全，所造成的一切后果均由乙方负责，不得非法招用未成年工，发现一次罚款500元。

　　3.乙方施工期间要遵守当地公安部门的有关政策法令，发现打架、偷窃、赌博从严处理，每发生一次罚款1000元。

　　4.乙方承诺合同条款中的所有条件，如有违约一切后果由乙方自负，甲方有权终止合同，余款将被甲方罚没作为甲方损失。

　　5.合同未尽事宜双方友好协商解决。

　　本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。双方盖章签字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程劳务分包合同模板篇13

　　发包方：公司 (以下简称甲方)

　　承包方：身份证号码 (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成钢筋制作工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围及工作内容：本工程自基础开始，至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作，具体内容主要包括：

　　1、基础及主体结构的所有钢筋下料、制作、绑扎、焊接、安装等工作：以及所需的扎丝、焊条、钢筋工程所需的一切机具和辅料。

　　2、辅料由甲方提供，乙方领取后在结算工程款时扣留。

　　3、钢筋余料、废料的归类及堆放工作；乙方应合理搭配使用钢筋，若出现浪费或人为报废现象，由乙方双倍赔偿。

　　4、无偿负责任区内的标准化管理工作。做到每天工作结束前，剩余材料归类，工具归库，堆码有序，规范作业。

　　5、配合甲方施工人员、模板工，核校梁柱水平及垂直度，发现木工支模变形不合格，乙方要极时报告纠正。

　　四、承包形式：本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。若出现一起安全、质量责任事故，由乙方全部白行承担一切经济、行政责任，甲方必须投入安全设施。

　　五、食宿由乙方自行安排，乙方自备钢筋工所需的一切机具及设备，高处作业时需系好安全带，不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准嬉戏打闹。

　　六、严禁酒后作业，违者每人每次罚款200元。钢筋吊装时要栓系牢固，避免吊装过程中散落伤人。否则，出现安全事故乙方全部承担一切经济、行政责任。

　　七、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚：

　　1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元；

　　2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外，所承包的总工程量单价下调20%。

　　3、乙方连续两个工期段不能按期完成的，甲方有权单方面解除合同，已完工的工作量按合同单价的20%结算。其余部分作为甲方另招用钢筋工种队伍延期窝工的补偿；或者甲方白行充实施工人员单价按合同单价的2倍记取，从乙方结算中扣除。

　　八、承包单价及付款方式：

　　1、承包单价：本工程钢筋工程按实际完成使用钢筋的净工程量计算，钢筋制作、绑扎、安装的`桩基单价为20元/m，城台基底单价为30元/m3，基础地梁至三层单价为45元/m3，安全文明施工费为35元/m3，合计80元/m3，焊接工资本层清付。(箍筋制作在外)标准层至屋顶单价为45元/m3，安全文明施工费35/m3，合计：80元/m3。

　　2、(1)乙方须根据实际完成的工程量先自行结算，每月25日向项目部提出月结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。

　　(2)工程量结算以楼层计算，基础及框架每层完工天内支付工程款，二楼制作完工，标准层二层完工天支付，结算一楼。80%的工程款，依次类推。其余部分待主体收工验收合格后25天内付至已完工程量的80%，工程主体竣工验收合格后付清剩余全部工程款。

　　(3)乙方承包人须将职工工资分配清单造册上交甲方财务，由甲方财务审核后发放到每位职工，领取工资时随带身份证核查，否则甲方财务可以拒绝支付工资。

　　(4)乙方应按月提供考勤情况。

　　九、未尽事宜甲、乙双协商解决。税金在外。

　　十、本合同一式三份，由甲、乙双方及工程部各执一份，签字后生效。工程完工结算后失效。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　负责人(签字)：

　　年月日

工程劳务分包合同模板篇14

　　工程名称：

　　施工单位：贵州省建筑工程有限公司劳务承包合同

　　承包人：

　　下称乙方

　　依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就_____公租房项目工程劳务分包有关事宜，经充分协商一致，签订以下合同条款：发包人：贵州瑞和建筑工程公司平塘县新塘乡项目部

　　第一条工程概况

　　工程名称：贵州省项目

　　工程地点：贵州省

　　结构形式：砖混

　　建筑面积：约1800 ㎡

　　第二条合同文件使用的语言、标准和适用法律

　　合同语言：本合同文件使用汉语。

　　适用法律法规：国家有关法律、法规和省与市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。

　　适用标准、规范：按国家和辽宁省现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。

　　第三条承包范围和方式

　　承包范围：包括设计图纸范围内所有主体结构工程，具体以施工图为准。设计变更与甲方通知修改的部分不在合同范围内，但乙方也必须按甲方要求完成，结算按单项计价的方式结算，也可以甲乙双方协商解决。

　　具体承包范围如下：

　　混凝土工程：

　　结构混凝土：砼浇筑前的所有准备工作，接缝处接浆嵌缝与搅捣后清除;混凝土标高控制线测放;作业面跳板铺设、施工脚手架搭拆;砼振捣浇筑及养护;试块制作养护;模板拆除后作业面清理、除浆、漏震或蜂窝麻面、跑模等剔凿修补;分层浇捣、后浇带或变形缝接茬处凿毛清理、钢筋表层清理;场地内材料二次倒运、水平和垂直运输;成品保护。

　　钢筋工程：

　　1、钢筋翻样、下料、加工成型、绑扎、连接(包括闪光对焊、电渣压力焊、直螺纹)，

　　2、具体内容包括：乙方负责翻样、加工成型、定位放线、绑扎;操作场地、料台、机械设备搭拆;钢筋的除锈、盘圆的冷拉、装卸、现场水平与垂直运输、二次倒运;施工脚手架搭拆清理;钢筋连接、电渣压力焊;埋件、马凳、垫块制作放置;砼浇筑过程中钢筋的看护与修复、材料回收与清理、成品保护;工程质量自检、报验等所有涉及钢筋工程的全部施工内容。模板工程：

　　根据图纸配模、加工、定位放线，模板限位、固定支护及拆除清理;操作场地、料台、机械设备搭拆;模板、料具、施工设备装卸，现场水平与垂直运输、二次倒运;排架、施工脚手架搭拆清理;砼预留孔洞、埋件制作安装;砼浇筑前的材料清理，成品保护;模板看护及涨模、跑模修复;拉结螺杆及封头的制作和浇筑砼后剔凿清理、止水螺杆切断修补;砼预留孔洞吊模、支模，屋面防水卷材泛水檐模板制作、安拆;所用材料分类整理堆放至项目部指定地点(钢管上的扣件应卸下，木方和夹板上的钉子应起完);放线甲方只提供主体结构的主轴线，其余墙柱边线、控制线等细部定位放线由乙方完成，测放时必须弹双面控制线，经验收合格后方可合模;工程质量自检、报验等所有涉及模板工程的全部施工内容。

　　砖砌体

　　施工图内所有砖砌体的施工(基础工程除外)，前期的砌体放线，砖的场内运输、堆放、砌筑、检验。

　　脚手架

　　1、本工程经甲乙双方协商采用竹脚手架，工作内容包括外脚手架、所有楼层外架维护;但不包括四口五临边防护、各种防护棚、施工电梯及出料口平台、钢平台支设及提升、外墙料台搭拆、拉结钢管钻眼、人行坡道和通道搭拆、配电箱防护、临时施工围挡等使用钢管及扣件的工作。

　　2、材料的装卸、吊运、现场倒运、刷漆、保养;架子按标准规范搭设和拆除清理;脚手板的铺设、防护铺张、防护栏杆及外层脚手架的刷漆

　　工作;配合装修及电梯施工的二次搭拆;材料的清理(包括钢管上的扣件、钢管扣件上砼残渣以及回扣件工作)码放，乙方必须按照甲方的要求分类堆放到指定地点。

　　承包方式：

　　包人工、施工机具、包外架的人工架料、模板工程的人工材料机具、钢筋工程的人工机具、包质量、包安全、包工期。

　　不包括的内容：

　　本施工图所含的水电、消防、防水、门窗、楼梯栏杆、第四条施工工期

　　、合同施工工期：等开工后，具体根据甲方节点进度计划要求,按时完成进度计划。

　　具体进场日期以甲方代表的通知为准，工期从甲方发出进场通知后第二日开始计算。

　　第五条承包单价、结算方式与付款方式

　　建筑面积劳务清包单价：

　　综合单价组成表(按建筑面积计算)400元每平方米。

　　1、上述单价为保质保量全部完成承包范围内工作内容所核定的价格，建筑面积按图示计算。

　　2、中途退场按完成实物量计价，并不再计取管理费等其他费用，其中基坑清槽平整20元/㎡、砖胎膜(或防水保护墙)砌筑220元/m

　　3、砖胎膜(或防水保护墙)抹灰20元/㎡、防水找平层(或保护层)12元/㎡、基础砼70

　　甲方(签) ____年____月____日

　　乙方(签) ____年____月____

工程劳务分包合同模板篇15

　　桩基工程施工劳务分包合同

　　编号：_________Z_____-20__-01

　　工程承包人（以下简称甲方）：_________

　　劳务分包人（以下简称乙方）：_________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。

　　一、劳务分包工作内容

　　1.工程名称：_________桥梁基础桩基工程

　　2.工作地点：_________

　　3.分包内容：_________冲击钻孔桩，旋挖钻孔桩，人工挖孔桩

　　4.分包范围：_________甲方合同内的所有桩基

　　二、分包工作期限

　　1.开始工作日期：_________20__年3_________月20日；结束工作日期：_________20__年7月10日；总日历天数为110天。以上开工日期为暂定时间，以甲方书面通知乙方开工日期为准，按日历总天数顺延。

　　2.乙方应完全按甲方的工期进度要求精心组织施工，若达不到上述工期进度要求，甲方将调集其它施工队伍参与施工，并按照业主对甲方拖期损失赔偿金的处罚办法，从乙方结算款中扣罚拖期损失赔偿金。

　　3.工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。如因甲方原因造成误工，工期顺延且应按拖期损失赔偿金给予乙方赔偿，金额按甲、乙双方协商解决。

　　三、质量标准

　　1.工程质量必须达到甲方与业主签订的合同中约定的质量标准。

　　2.达到该质量标准，则按合同规定付款，达不到该质量标准的，必须返工重做直至达到该质量标准，其间发生的返工费用、检测费用以及造成的相关损失均由乙方承担。

　　四、合同价款

　　1.按每立方米做为计价标准，不含吊车、水费、电费、税金、泥浆转运。

　　2.挖孔桩桩基每立方米250_________元（二百五十元）冲击钻孔桩桩基每立方米250_________元（二百五十元）旋挖钻孔桩桩基每立方米 4__元（四百壹十元）进行计算，不分桩基直径大小，钻孔、旋挖以设计桩径进行计算，挖孔桩按直径+ 30cm进行计算。挖孔灌注混凝土每立方米15元（十五元）按照设计计算。此单价不在做任何调整。

　　3. 单价包括内容为：_________

　　1）钻孔桩基、旋挖桩基：_________除钢筋笼制作安装、桩基砼材料，场地50米范围外的水、电由甲方负责外，其它一切为完成孔桩成孔及灌注任务所发生的材料、劳力、机具设备、等费用均包含在此总价内。

　　2）挖孔桩基：_________除钢筋笼制作安装、桩基砼材料、护壁材料，场地50米范围外的水、电由甲方负责外，其它一切为完成孔桩成孔所发生的材料、火工用品、劳力、机具设备、运输等费用均包含在此总价内。混凝土浇灌由甲方负责，浇灌需要的导管等设备由乙方提供。

　　4.本工程的各施工项目劳务单价均包括了本工程的正确实施、修补其任何缺陷所必需的全部费用和利润以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险，各劳务单价均为一次包死，不予调整。

　　5.本劳务单价乘以经双方确认的已完合格工程数量即为本劳务合同总价，劳务总价为甲方应给乙方的所有款项。

　　五、工程量确认

　　1.本工程劳务价款的结算支付采用月收方结算的办法。工程开工后两个月内甲方只向乙方支付工人生活费( 15元/天·人)；待乙方完成两个月工作量后，甲方向乙方根据此项工程计量情况支付工程进度款90%，并从工程进度款中扣回甲方向乙方支付的生活费，以后每月以此类推。

　　2.每月20日由甲乙双方共同对合格工程项目进行收方，甲方技术人员根据附件一中的工程项目按施工图设计数量提出收方资料，报甲方主管领导审核批示后计价。

　　3.甲方仅对达到本合同约定的质量标准的工程项目与乙方办理结算，对乙方未经甲方认可，超出合同范围和乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计价。

　　4.本合同工程交工结算经甲方验收合格后，甲乙双方在5个工作日内共同完成末次收方工作，甲方在14个工作日内完成末次结算工作，并在结算单上注明"末次结算"字样，经甲乙双方签字认可并进行封帐，封帐后未进入末次结算单的其他内容一律视为不存在。所有工程结算款在两个月后付清。

　　5.由于乙方作业失误，措施不当，控制不严等原因，未按技术交底和图纸进行工作，造成的超设计数量，甲方将不予计量，由此产生的费用及质量问题和事故均由乙方自负。

　　六、甲方的权利、义务

　　1.组建与工程相适应的项目管理班子，组织实施施工管理的各项工作。

　　2.向乙方进行技术交底和安全技术交底并提供相关技术资料。

　　3.提供施工现场附近的电源接点。从甲方工地配电房引出的电力线、管线接至施工现场50米范围外所发生的费用由甲方承担，50米范围内的有乙方负责。水电费用均由甲方承担。

　　4.负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。

　　5.与乙方共同进行收方工作，按本合同约定，办理劳务计算手续，向乙方支付劳务费。

　　6.制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。

　　7.当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容，甲方有权单方决定调减乙方的工作量，或直接解除本合同，并有权追究乙方的相关责任。

　　8.负责与业主、监理、及有关部门进行联系。

　　9.施工过程中，末次结算付款前，乙方未及时清算为履行本合同与他人发生的租费、购货款等一切付款义务的，甲方有权暂不支付剩余款项，且不承担相关责任。

　　10.发现乙方未按时支付其下属员工和农民工工资时，有权采取相应的解决措施。

　　11.提供钻机移场的所需机械，施工时所需的便道、工作平台有甲方负责提前完成。

　　七、乙方的权利、义务

　　1.乙方进场的机械设备数量、时间根据实际情况,经甲、乙双方协商，须满足工程需要要求。

　　2.钻孔机械设备的进出场、工作平台搭拆、机械设备的安拆、钢护筒安拆、造浆、钻孔、挖孔、支撑防护、通风设施、修正桩孔、清孔、配合安装钢筋笼、混凝土灌注、清理现场等完成该工作的施工及有关作业，上述工程项目中所需的成品砼、钢筋笼、吊车（只限于钢筋笼吊装）、造浆材料、护壁材料、由甲方提供。

　　3. 挖孔机械设备的进出场、工作平台搭拆、挖孔、护壁、通风设施、修正桩孔、清孔、清理现场等完成该工作的施工及有关作业，上述工程项目中所需的护壁材料、火工用品由甲方提供，火工用品的费用由乙方负责。

　　4.严格按照甲方提供的作业指导书和相关技术资料，施工规范进行施工作业，提供符合合同约定的劳动成果。

　　4.组织合格的、身体健康及具有相应资格证书，能满足施工需要的工作人员投入工作。

　　5.严格按照设计图纸、施工规范、验收标准、有关技术交底组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范和交底，严格遵守安全管理制度，落实各项安全措施，确保施工安全；严格执行国家有关部门对施工现场环保、消防、卫生的管理规定；承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

　　6.乙方不得将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人，否则甲方有权解除合同，并由乙方赔偿甲方因更换劳务队伍造成的经济损失。

　　7.乙方与第三人签订的劳动、租赁、买卖等一切合同，与甲方无关。乙方与甲方以外的第三人发生的合同债务、侵权责任一律由乙方履行和承担责任。

　　8.严格服从甲方指令。

　　9.农民工吃宿由乙方自理。

　　10.乙方所有进场的工人均需向甲方提供身份证，退场的要提供退场时间。

　　八、支付

　　1.本合同工作内容无预付款。

　　2.甲方对乙方的所有支付，包括扣减或冲帐方式。

　　3.双方约定在每月应支付乙方款额中，甲方扣留 __%( )作为质量保证金。

　　4.所有款项支付，甲方应与乙方签字确认付款对象、方式和金额后，向乙方现金支付。

　　5.业主未将工程款按约支付给甲方，根据风险分担原则，双方约定，甲方应支付给乙方的款项期限作相应顺延，并不承担顺延期间的利息和违约责任。

　　九、安全施工、劳动保护、事故处理

　　1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并接受甲方、业主及国家行业行政主管部门依法实施的监督检查。因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此伴随而发生的费用，由乙方承担。

　　2.乙方在实施易燃、易爆、危险品环境中工作或使用毒害性、腐蚀性物品施工时，应在施工前7天通知甲方，并提出相应的安全保护措施报甲方。

　　3.乙方在施工现场内使用的安全保护用品由乙方负责。

　　4.发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定保护事故现场，并立即报告甲方，由甲方酌情安排处理方案和处理方法。

　　5.甲方有权对乙方在施工中不按技术规范作业的现象发出停工、返工令，由此造成的一切损失和所发生的费用由乙方承担。

　　6.在工程施工期间甲方概不负责乙方因自身原因引起的任何人身伤残、死亡和财产的损害或损失而造成的一切经济费用。

　　十、施工检查与验收

　　1.乙方应按本合同约定施工，确保所完成施工的质量，符合质量标准。

　　2.质量等级必须达到甲方与业主签订的合同中约定的质量评定标准。

　　3.隐蔽工程必须经甲方及监理检查合格后方可进行下一道工序，此前，不得隐蔽。

　　4.乙方施工过程中，必须接受甲方派驻现场人员旁站、指导、检查、监督，施工质量和施工进度应满足业主单位、监理单位和甲方的要求。

　　十一、保证金交付与返还

　　履约保证金：_________乙方在签订本合同前向甲方缴纳零_________万元的现金履约保证金。乙方按约定全部机械设备到场后，甲方不计利息一次返还履约保证金 0_________%，待工程完工后支付剩余的履约保证金。。

　　十二、违约责任

　　1.发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：_________

　　2.甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

　　3.当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：_________

　　4.因乙方责任造成质量事故，材料、重作、返修、返工等一切损失由乙方承担，赔偿数额据实结算。

　　5.未经甲方同意，乙方擅自退场，应赔偿甲方由此造成的一切损失。

　　6. 其他违约，依据《中华人民共和国民法典》规定承担相应责任。

　　7.因乙方不服从甲方管理，不服从甲方指令，不遵守甲方根据业主要求所作的合理调整，影响了工期和质量，甲方有权视情况对乙方清退出场。

　　8.若属乙方原因，未按合同工期完成，每拖迟一天将给予 1000_________元的罚款

　　十三、合同变更和解除

　　1.除法定和本合同另有约定外，未经双方协商，不得变更、解除本合同。协商未达成书面协议前，仍执行本合同。

　　2.乙方将本合同转包或再分包给他人时，或乙方的施工能力，技术水平满足不了合同要求时，甲方有权单方解除合同。

　　3本协议经双方签字之日起生效，至全部工程验收并结清费用后自动失效。

　　十四、争议解决

　　本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。协商不成，经当事人双方同意由宁德市仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。

　　十五、保密条款

　　双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失的，由泄密方赔偿对方经济损失。

　　十六、补充条款：_________

　　1.钻孔（冲击、旋挖）桩有系梁、承台的,从系梁、承台底标高扣除虚桩长度以2.5米为限制，超过2.5米的按照实际计算，小于2.5米的按照图纸计算。

　　2.挖孔桩根据现场实际桩长计算有效长度。

　　3.超过允许偏孔之外和施工中造成的偏孔费用均由乙方承担。钻孔桩扩孔系数均为1.05%，挖孔桩的扩孔系数为1.15%，在次范围内的即为正常砼的使用量，超出部分由乙方向甲方支付费用，费用按照成本价扣除。

　　4.最低机械配置要求：_________

　　1）旋挖钻机1部，冲击钻机6部，人工挖孔机械配置满足要求；

　　2)或冲击钻机15部，人工挖孔机械配置满足要求。

　　十七、合同份数

　　本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

　　十九、合同生效、终止

　　本合同自签字、盖章之时起生效，自双方履行完成合同全部义务、工程竣工且达到本合同约定的质量标准、无质量问题工程款结清后合同终止。

　　二十、本合同附件有四份，与本合同具有同等效力。

　　附件一：_________劳务费用一览表

　　附件二：_________乙方身份证复印件

　　附件三：_________承诺书

　　附件四：_________安全生产协议

　　工程承包人（甲方）：_________（公章）劳务分包人（乙方）：_________（公章）

　　甲方代表签字：_________ 乙方代表签字：_________

　　签订时间：_________ 20__年 _________月 _________日签订时间：_________20__年 _________月 _________日

　　附件一

　　劳务费用一览表(工程量清单)

　　单位名称：_________

　　金额单位：_________元

　　第400章桥梁桩基

　　序号

　　项目名称

　　单位

　　施工数量

　　单价

　　合价

　　备注

　　挖孔桩

　　本单价为土、石质综合单价。

　　φ150cm

　　250

　　φ180cm

　　250

　　φ200cm

　　250

　　冲击钻孔桩

　　φ150cm

　　250

　　φ180cm

　　250

　　φ200cm

　　250

　　旋挖钻孔桩

　　φ150cm

　　410

　　φ180cm

　　410

　　φ200cm

　　410

　　挖孔灌注砼

　　本工程量暂不定，最终结算按双方现场核实数量结算。

　　附件三

　　承诺书

　　本人（姓名）代表我劳务队向公司A0标就农民工工资问题做出以下郑重承诺：_________

　　在施工期间和工程完工后：_________

　　1、我劳务队所雇佣的用于准兴高速A0标合同段的钻、挖孔桩施工劳务队农民工由我方负责管理，甲方不承担任何责任。

　　2、甲方只负责按照双方签订的合同支付工程款。

　　3、我劳务队保证及时支付民工工资。

　　4、我劳务队保证不向任何单位与个人出具委托收款书，不授权任何单位和个人代理我们与项目部进行本项目的施工结算。

　　5、我劳务队保证我方农民工不直接向甲方索要工资，不因工资问题与项目部发生任何经济纠纷。

　　承诺人签字：_________

　　20__年 _________月 _________日

　　附件四

　　安全生产协议书

　　为了贯彻落实"安全第一、预防为主"的方针，杜绝因工伤伤亡事故的发生，真正落实安全生产责任制，现与劳务承包单位负责人签订安全生产协议书如下：_________

　　一、控制目标

　　1、因工死亡事故为零；

　　2、因工重伤事故为零；

　　3、重大机械事故为零；

　　4、因工负伤频率控制在千分之三以下；

　　5、隐患整改率95%以上，重大隐患整改率100%；

　　二、责任目标

　　1、经常检查施工班组作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决。对重点、特殊部位施工，必须保证各种设备设施技术状况符合安全要求，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，做到不违章指挥。

　　2、定期和不定期组织人员学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全部门或人员的安全监督检查，及时解决提出的不安全问题。

　　3、认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本班组人员在生产中的安全和健康负责。

　　4、经常组织班组人员学习安全操作规程，监督班组人员正确使用个人劳保用品，不断提高自保能力。

　　5、认真落实安全技术交底，做好班前讲话，不违章指挥、冒险蛮干。

　　6、经常检查班组作业现场安全生产状况，发现问题及时解决并上报有关领导。

　　7、认真做好新工人的岗位教育。

　　8、各工种岗前必须经过培训，经教育、机械、安质、人事等部门考核合格后，方可持证上岗。严禁无证上岗，无证操作。

　　三、罚则

　　1、因已方未履行上述责任、义务或违反国家安全生产法规、规程和公司的有关规定而造成的工程财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任及由此发生的一切费用。

　　2、如发生意外造成工程财产损失和人身伤害，甲乙双方按照协商的比例进行分担。

　　3、本协议书自签字之日起生效。

　　甲方（盖章）：_________

　　甲方代表签字：_________

　　日期：_________ 20__年 _________月 _________日

　　乙方（盖章）：_________

　　乙方代表签字：_________

　　联系电话：_________

　　日期：_________ 20__年 _________月 _________日

　　附件二